当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

2024房屋建筑协议书的范本

房屋建筑协议书的范本

甲方:_______________________

乙方:_______________________

依据《民法典》,《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,为了确保甲方房屋施工顺利进行,为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务,本着双方“责、权、利”,经甲、乙双方协商,特订立本合同。

一:工程慨况

该工程位于()砖混五层楼房,基础为铃筏形基础;一、二层为现浇板,其余楼层为预制板,构造柱,圈梁,木瓦屋面等。

二:承包方式

甲方以包料不包工的方式承包给乙方。

三:工程承包范围

按甲方提供施工图,乙方负责所有施工机械(木模,钉子,铁丝,脚平架等),从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖,其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖,卫生间,厨房,楼梯踏步所有贴墙地砖。

四:承包价格及付款方式

1:价格:140元/平方米(建筑面积)。建筑面积按照国家规定计算方式计算,增减工程量按照市场行情,双方协商解决。

2:基础竣工后付款人民币5000元整;每一层主体盖板完工后付款人民币4000元整,内外粉刷完工后付款XX0元整,春节前无质量问题余款一次性付清,(如有质量问题返工达标后,另外赔材料)。

五:工期及安全责任

工期从2011年6月28日到2011年10月28日竣工。推迟一天罚款200元/天,由甲方在工程款中扣除。

施工期间1:本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应按工程的要求负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。

2、施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。

施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,特别是不得转包、分包否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。

以上合同望双方遵守各自责任,本合同一式二份,自签字日期生效。

甲方:____________________

乙方:____________________

日期:_______年__月__日

延伸阅读:施工组织设计和工期法律知识

(1)承包人提供施工组织设计和进度计划以及确认时间

经发包人和监理确认的施工组织设计和进度计划是工期变更索赔的基础,也是费用变更的技术支持。在合同履行过程中,尤其装修工程和机电安装工程,承包人应提供详细的专项施工方案经发包人和监理认可,如地面瓷砖拼花方案变更,会造成瓷砖的损耗率不同,施工难度增加等造成费用增加,发生时承包人应根据经认可的专项施工方案和进度计划计算费用索赔和工期索赔。

(2)开工及延期开工

因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期

(3)暂停施工

因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;

(4)工期延误

因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:

发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

工程师末按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

设计变更和工程量增加;

一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

不可抗力

双方约定工期顺延的其他情况,可按《通用条款》执行,也可另行约定。

因发包人原因造成工期延误,经工程师确认后工期相应顺延,但承包人需在工期延误情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。承包人据此计算工期延误费用。

(5)竣工

发包人如需提前竣工,双方协商一致后应鉴订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

公平法务网来源链接:https://www.523it.com

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

法律问题免费咨询,老师微信Huhusfsf (点击复制微信号)

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由即答官方结合法律法规整理并发布,多数内容为本站原创。极少部分为转载文章,并不用于任何商业目的,仅供学习参考之用;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!投诉邮箱:it137fx@163.com 如需转载请附上本文完整链接

本文链接:https://www.77cxw.com/fl/867099.html

“2024房屋建筑协议书的范本” 的相关文章

发生噪音扰民可以怎么处理?

发生噪音扰民可以怎么处理?

以前,我们总是把噪音扰民当成是一种违反社会公德的行为,而现在,如果有人制造噪音并对其他人的生活造成了侵犯,就可能构成违法,执法人员可以依据法律的规定对其实施处罚。网友咨询:发生噪音扰民可以怎么处理?北京元都律师事务所崔边宁律师解答:邻居噪音扰民作为噪音污染的一种,属于违法行为。业主遭遇恶邻噪音骚扰时...

2023 国家征收土地青苗补偿标准

2023 国家征收土地青苗补偿标准

一、国家征收土地青苗补偿标准1、青苗补偿费的标准一般农作物最高按一季产值计算,如果是播种不久或投入较少,也可以按一季产值的一定比例计算。2、对刚刚播种的农作物,按季产值的三分之一补偿工本费。3、对于成长期的农作物,最高按一季度产值补偿。对于粮食、油料和蔬菜青苗,能得到收获的,不予补偿。4、对于多年生...

如何处理无力偿还的50万债务(有效应对欠款无法偿还的方式)

如何处理无力偿还的50万债务(有效应对欠款无法偿还的方式)

一、欠款50万无力偿还怎么办理如果还不起贷款的话,最好尽快联系借款方,和对方协商看能否延长期限、分期偿还。若贷款银行或贷款机构、平台同意的话,那借款人就可以商量新的还款期限,然后按照协商好的还款计划来还欠款。当然,若是不同意,那借款人只能尽快把欠款给还清。法律依据:《民法典》第六百七十八条借款人可以...

不能清偿到期债务的认定条件是什么

不能清偿到期债务的认定条件是什么

一、不能清偿到期债务的认定条件是什么认定不能清偿到期债务应当同时具备一下三个方面的要件:第一,债权债务关系依法成立。第二,债务人不能清偿的是已届偿还期限的债务。第三,债务人未清偿债务的状态客观存在。《破产法》第二条企业法人不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的,依照本法规...

老公坐牢我是否可以提出离婚

老公坐牢我是否可以提出离婚

一、老公坐牢我是否可以提出离婚老公坐牢其配偶是可以提出离婚的。如果丈夫坐牢,女方可以去法院起诉离婚,而不能协议离婚。有下列情形之一,调解无效的,应准予离婚:(一)重婚或者与他人同居;(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;(四)因感情不和分居满二年;(五)其他导致...

对方欠钱不还怎么起诉

对方欠钱不还怎么起诉

一、对方欠钱不还怎么起诉欠钱不还,向法院起诉债务人,应当准备好起诉状,借条、转账记录、催款通知等相关证据,向债务人所在地法院起诉。起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围...