当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

2024房屋装修承揽的合同样式 房屋装修合同属于承揽合同吗

即答编辑1个月前 (04-09)普法百科2

房屋装修承揽的合同样式

甲方:_________________(以下简称甲方)

乙方:_________________(以下简称乙方)

甲、乙双方经协商一致,本着平等、互利、互惠、友好、自愿的原则,遵照《_________________》及有关法律、法规之规定,就装修承揽合同达成以下约定,供双方共同遵守:

一、工程概况:

1、甲方将(地点)涂料、油漆房屋装修工作,交由乙方完成,乙方将根据自己专有的技术完成本合同约定内容。

2、分项工程单价:

3、仿瓷:________元每平方米(含材料及人工)。

4、乳胶漆:________元每平方米(含基层腻子及人工)。

5、墙纸粘贴:________元每平方米。

6、清水漆:________元每平方米(喷漆,门及其他道具的线条不另计费)。

7、以上单价均按实际着漆面积计算,造型顶按水平投影面积按实计算,不按展开面积计算,不按板材计算。

8、工程量:按工程验收的实际工程量计算。

9、施工工期:合同签订之日起计算工期,总工期为________天。

二、付款方式:

1、乙方进场7天后由甲方支付所完工程量工程款的________%作为工程前期借支款。

2、工程竣工交验合格,甲方向乙方支付合同总价款的________%,剩余________%________为工程质保金,质保期为________个月。

三、甲方责任:

1、办理好工程开工的手续,提供工程地质资料和工程施工图。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保证质量;

3、甲方负责工程所需资源,如施工用水、电和库房等工作必备条件,开通施工场地内运输道路,拆除现场内障碍物;

4、在乙方确保质量和工期任务完成的前提下,按合同规定付款给乙方,不得无故拖欠;

5、甲方对乙方施工现场进行监督工作,对乙方违反有关安全、质量、文明施工等规定的行为有权进行警告、罚款等处罚;

6、甲方项目部根据工程总进度的要求进行施工安排,乙方应当服从甲方安排及管理。

三、乙方责任:

1、按照甲方的技术要求进行施工,接受甲方相关人员的监督与技术指导,根据现行的国家建筑安装工程质量评定标准和施工验收规范,严格按照施工图或设计变更进行施工,不得擅自更改图纸,保质保量的完成任务,如因工程出现质量问题则由乙方承担相应责任;

2、乙方应当以自己的设备(设备需自备)、技术和劳动力完成本工程的全部工作,不得转包,乙方可根据工程需要聘请他人帮助完成,乙方聘请的工人与乙方属于雇佣关系,乙方及聘请人员在工作过程中发生的一切财产或人身损害均由乙方自行负责;

3、乙方要保证材料利用率,不得浪费、破坏,不得更换甲方提供的原材料;

4、乙方应遵守甲方有关施工安全等相关规定,做到文明施工、安全施工。

四、质量要求:

1、严格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墙面必须平整光洁(即压光)。

3、需要做乳胶漆的部位必须平整且着漆均匀、手感舒服。

4、造型石膏板顶及隔断必须贴填缝带。

5、木制道具清水漆必须喷。

6、乙方交付的工作成果不符合国家的质量要求应当无条件整改,给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任;

7、验收标准,按国家现行验收标准执行,工程验收不合格,乙方负责返工并按合同约定承担违约责任;

8、甲方在使用过程中,如出现工程质量问题,乙方应在接到甲方通知后____日内组织人员维修,超过____日乙方未进行维修的,甲方可另请他人,费用由乙方承担。

五、安全施工与检查:

1、乙方负责对其施工人员进行安全教育,应遵照工程建筑施工有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受上级及甲方、监理等安全检查人员依法监督检查工作;

2、乙方应严格按照甲方的安全制度与施工流程工作,采取必须的安全防护措施,消除事故隐患,施工中如造成乙方施工人员和其他人员的安全事故,所有责任由乙方承担,并承担由此产生的其他一切费用;

3、施工进程中,甲方有权监督乙方执行项目的安全制度和安全规定,对于违反项目安全制度规定的行为和安全隐患,甲方有权要求乙方整改并限期完工,乙方同时还应接受与其他施工人员同等的处罚。

六、违约责任:

1、违反本合同约定,给对方造成损失的,应当赔偿对方全部损失,同时向对方支付违约金%__;

2、乙方应在约定的时间完成工作成果,除天气影响、停水停电、不可抗力因素外,乙方不得延长工程期限;如因甲方原因造成工期延误,则工期顺延,由此造成的误工费由甲方承担,以签证单为依据;因乙方原因造成工期延误,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿金,同时每延误一天,乙方应按合同总价款的____%向甲方支付违约金,延误超过____天时,甲方有权解除本合同,并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完毕后,本合同自动解除;

2、合同履行过程中,经双方协商一致,可提前解除本合同;

3、合同履行过程中,如发生不可抗力因素,导致本合同无法继续履行,任何乙方均可要求解除本合同,无需承担违约责任。

八、合同履行过程中如发生争议,双方应协商调解,协商不成的,应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、合同履行过程中,有未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。本合同一式____份,甲乙双方各执____份,自双方签字盖章之日起生效,合同附件作为本合同的组成部分,具有同等法律效力。

甲方(签章):__________________乙方(手印):__________________

地址:________________________地址:________________________

法定代表人:_________________身份证号:_________________

________年________月________日 ________年________月________日

法律问题免费咨询,老师微信Huhusfsf (点击复制微信号)

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由即答官方结合法律法规整理并发布,多数内容为本站原创。极少部分为转载文章,并不用于任何商业目的,仅供学习参考之用;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!投诉邮箱:it137fx@163.com 如需转载请附上本文完整链接

本文链接:https://www.77cxw.com/fl/600327.html

“2024房屋装修承揽的合同样式 房屋装修合同属于承揽合同吗” 的相关文章

轻微事故剐蹭逃逸怎么处罚的?

轻微事故剐蹭逃逸怎么处罚的?

由于交通工具的发达,给人们带来了很多便利。不过我们身边经常能看到交通事故的发生,有些刚拿到驾驶证的新手司机,在发生了交通事故后,觉得只是轻微的刮擦,就选择了逃逸,其法律责任也会加重。网友咨询:轻微事故剐蹭逃逸怎么处罚的?江苏天刚律师事务所李甘棠律师解答:发生轻微交通事故后逃逸的,应处200元以上20...

被起诉商标侵权怎么处理?

被起诉商标侵权怎么处理?

随着经济的发展,注册商标也越来越多,而许多经营者法律意识较为淡薄,直到被诉讼后,才认识到自己的行为可能需要承担民事侵权责任,甚至可能构成犯罪。网友咨询:被起诉商标侵权怎么处理?北京盈科(金华)律师事务所朱方磊律师解答:被起诉商标侵权的办法:当事人应当在收到之日起十五日内提出答辩状(答辩状应当记明被告...

侵权责任法井盖炸伤的侵权责任规定是什么?

侵权责任法井盖炸伤的侵权责任规定是什么?

一、《侵权责任法》井盖炸伤的侵权责任规定是什么?《侵权责任法》目前已经被废止,按照《民法典》中的规定:导致井盖炸伤的当事人将需要承担主要的侵权责任。侵权责任是指民事主体因实施侵权行为而应承担的民事法律后果。侵权责任是任何人都对他人承担这样一种义务,即不因为自己的错误(过错)行为而侵害了他人的合法权益...

动产善意取得的成立要件有哪些

动产善意取得的成立要件有哪些

人们在经济交往的过程中,经常会发生动产的交易,有时候因为各种原因,还会有善意取得的情况出现。那么动产善意取得的成立要件有哪些?网友咨询:动产善意取得的成立要件有哪些律师解答:动产善意取得的成立要件如下:(一)出让人无权处分;(二)受让人受让该不动产或者动产时是善意的,第三人必须是善意的;(三)以合理...

哪些人可以成为遗产继承人

哪些人可以成为遗产继承人

继承人是指依法继承财产的人,分为法定继承人和遗嘱继承人。那么,哪些人可以成为遗产继承人?网友咨询:哪些人可以成为遗产继承人律师解答:以下人员能作为遗产继承人:1.配偶享有继承权,主要因为配偶是家庭成员的核心,是家庭财产的主要创造者,他们联结上下三代人的关系,共同担负着养老育幼的义务。2.子女享有继承...

民事判决后还能起诉刑事吗

民事判决后还能起诉刑事吗

一、民事判决后还能起诉刑事吗1、原则上不能。根据我国法律的规定,可以提起刑事附带民事诉讼,或先刑事后民事。2、如果正在审理的民事案件,人民法院发现涉嫌犯罪,且该刑事犯罪嫌疑案件确认的事实将直接影响民事纠纷案件的性质、效力、责任承担的,应当裁定中止审理,将犯罪线索移送有关公安机关或检察机关,等待刑事程...