当前位置:首页 > 问题库 > 正文内容

顺延工期的法定情形有哪些

米粒6个月前 (10-25)问题库616

本文内容从各个方面解释了不同的讲解,下面就让我们一起看看小编对顺延工期的法定情形有哪些的观点吧。

顺延工期的法定情形有哪些

建设工程施工的过程中,可能因为多种原因导致工期延误。这个时候就需要将原本计划的工期顺延,那么导致工期顺延的情形有哪些呢?

网友咨询:

顺延工期的法定情形有哪些

律师解答:

有下列情形的单位可以主张工期顺延:

1、施工单位未按约定提供图纸和开工条件;

2、施工单位未按约定支付预付款和进度款,导致施工不能正常进行;

3、施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准,导致施工不能正常进行;

4、设计变更和工程量增加;

5、一周内,非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时;

6、隐蔽工程前,施工企业发出检查通知,施工单位未及时检查;

7、施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。

律师补充:

建设工程合同主要包括以下条款:

(1)工程范围,主要包括工程名称及地点,建筑物的栋数、结构、层数、面积等;

(2)建设工期,即施工人完成施工工程的时间或期限;

(3)中间交工工程的开工和竣工时间;

(4)工程质量,即国家有关法律法规、技术标准和合同中规定的对建设工程的适用、安全、经济、美观等各项特性要求的总和。实践中,应当根据法律法规确定施工工程的质量;

(5)工程造价,即建筑安装某项工程所花费的全部投资。通常包括建筑安装施工过程中的直接费用、间接费用和独立费用等几部分;

(6)技术资料交付时间。技术资料的提供,是施工合同履行的基础和前提,建设单位必须按时提供,才能保证施工合同按照合同约定的时间顺利进行;

(7)材料和设备的供应责任;

(8)拨款和结算。工程价款的支付一般分为预付款、工程进度款、竣工结算款和保修扣留金。中国人民银行发布的《基本建设工程价款结算办法》是双方当事人约定拨款和结算条款的依据;

(9)竣工验收,包括隐蔽工程竣工验收和工程竣工验收;

(10)质量保修范围和质量保证期;

(11)双方相互协作事项。

【法律法规】

民法典》第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。


对于顺延工期的法定情形有哪些的看法,文章内容就讲解到这里了,如果您还有什么不明白的地方,那就请寻找专业律师为您解答吧!

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由即答官方结合法律法规整理并发布,多数内容为本站原创。极少部分为转载文章,并不用于任何商业目的,仅供学习参考之用;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!投诉邮箱:it137fx@163.com 如需转载请附上本文完整链接

本文链接:https://www.77cxw.com/fl/57027.html

“顺延工期的法定情形有哪些” 的相关文章

购房合同签署了是否还能违约

购房合同签署了是否还能违约

一、购房合同签署了是否还能违约购房合同签署了还可以违约,但是签订房屋买卖合同后,当事人一方违约的,另一方可以按照法律规定和合同约定追究违约方的违约责任。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义...

全职妈妈可以争取到孩子抚养权吗?

全职妈妈可以争取到孩子抚养权吗?

父母双方对女子女的抚养问题达不成一致意见的,那么只能够通过法院判决。法院判决的原则是孩子跟着哪一方更有利于孩子的成长和生活。网友咨询:全职妈妈可以争取到孩子抚养权吗?北京盈科(武汉)律师事务所孙志强律师解答:全职妈妈没有工作的,也可以争取到孩子的抚养权。养权跟女方是否是全职妈妈没有必然的联系,但是会...

股东出资的违法行为有哪些

股东出资的违法行为有哪些

股东出资是指股东(包括发起人和认股人)在公司设立或者增加资本时,为取得股份或股权,根据协议的约定以及法律和章程的规定向公司交付财产或履行其他给付义务。那么,股东出资的违法行为有哪些?网友咨询:股东出资的违法行为有哪些律师解答:1、公司虚报注册资本取得公司登记。2、公司的发起人、股东虚假出资,未交付或...

律师能够带当事人家属进拘留所会见吗

律师能够带当事人家属进拘留所会见吗

一、律师能够带当事人家属进拘留所会见吗律师不能带当事人家属进拘留所会见。犯罪嫌疑人在拘留期间,案件还处在侦查阶段你,根据刑事诉讼法的规定,在侦查阶段,只有辩护律师才有会见当事人的权利。《刑事诉讼法》第三十九条辩护律师能够同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也能...

离婚时是否能够把虚拟财产作为夫妻财产分割

离婚时是否能够把虚拟财产作为夫妻财产分割

一、离婚时是否能够把虚拟财产作为夫妻财产分割1、若虚拟财产的价值小,娱乐性强,则可认定为夫妻一方专用的生活用品,在离婚时可不作为夫妻共同财产分割;若价值大,娱乐性强,虽然认定为一方专用的生活用品,但是离婚分割时应当对另一方进行对价补偿;2、若虚拟财产娱乐性小,甚至属于获取日常生活的营生工具,认定为夫...

没有血缘关系的继子女有继承权么

没有血缘关系的继子女有继承权么

一、没有血缘关系的继子女有继承权么没有血缘关系的继子女是否有继承权,要看继子女与继父母之间是否形成了事实扶养关系,形成了事实扶养关系的,是有继承权的。有下列情形之一的,则形成了事实扶养关系:1、继子女受继父母经济上的供养;2、继子女受继父母生活上的扶养、教育;3、继子女在经济上供养继父母;4、继子女...